УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО от 16.04.2004 N 131
1 августа 2003 года N 312
------------------------------------------------------------------
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В соответствии с Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 июля 1997 г. N 356 "Об организации
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:
1. Провести открытые торги по размещению заказа на
строительство жилья по региональной Программе переселения жителей
Ямало-Ненецкого автономного округа, выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, за счет средств окружного
бюджета на 2003 год.
2. Возложить функции организатора открытых торгов по
размещению заказа на строительство жилья по региональной Программе
переселения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на
Главное управление жилищной политики Администрации автономного
округа (Зленко Е.Г.) без права образования конкурсной комиссии по
проведению торгов.
3. Утвердить прилагаемую тендерную документацию на проведение
открытых торгов по размещению заказа на строительство жилья по
региональной Программе переселения жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, за счет средств окружного бюджета
на 2003 год.
4. Рекомендовать открытому акционерному обществу
"Инвестиционная строительная компания Ямало-Ненецкого автономного
округа" (Бабийчук М.В.) заключить в установленном порядке от имени
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа с победителем
торгов государственный контракт на строительство жилья.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Губернатора автономного округа Терентьева В.Л.
Вице-Губернатор
автономного округа
И.Л.ЛЕВИНЗОН
г. Салехард
1 августа 2003 года
N 312
Утверждена
Постановлением
Губернатора
автономного округа
от 1 августа 2003 г. N 312
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ МЕСТНОСТЕЙ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД
Состав тендерной документации:
1. Общие сведения о предмете торгов.
2. Требования по составу документации оферты.
3. Инструкция оферентам.
4. Условия и порядок проведения торгов.
5. Форма заявки на участие в торгах.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Заказчик: Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Организатор торгов: Главное управление жилищной политики
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обоснование строительства: Закон Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 ноября 2002 г. N 63-ЗАО "Об окружном бюджете на 2003
год".
1.1. Предметом торгов является размещение заказа на
строительство жилья для граждан, выезжающих из Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Объекты, на строительство которых размещается заказ, должны
соответствовать следующим требованиям:
- находиться в многоквартирных жилых домах, расположенных в
районах с развитой инфраструктурой;
- общая площадь квартир не должна превышать 40 кв. метров для
однокомнатной квартиры, 60 кв. метров для двухкомнатной и 75 кв.
метров для трехкомнатной;
- не менее 90 процентов от общего количества квартир,
предлагаемых к торгам, должны быть одно-, двухкомнатные;
- объем незавершенного строительства на момент подачи заявки
на участие в торгах должен быть не менее 30 процентов сметной
стоимости в текущих ценах.
1.2. Финансирование строительства жилья будет осуществляться
за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию
региональной Программы переселения жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.
1.3. Предполагаемое количество квадратных метров общей площади
жилья - 2500.
1.4. Предполагаемый регион строительства жилья - г. Тюмень.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ ДОКУМЕНТАЦИИ ОФЕРТЫ
1. Заявка на участие в подрядных торгах (приложение 1)
принимается не позднее 15 августа 2003 года.
2. Гарантийное обязательство банка (приложение 2) на сумму 60
тысяч рублей.
3. Справка о заключенных за последние 12 месяцев договорах (в
произвольной форме).
4. Оферта.
Состав оферты
Часть 1. Общие сведения:
- данные организации (приложение N 3);
- заверенные копии регистрационных и уставных документов;
- прежнее название организации, если оно менялось и когда;
- лицензия;
- годовой объем работ за последние два года, в том числе
выполненный своими силами (в млн. руб.);
- банковские реквизиты;
- данные по производственному и техническому персоналу
(приложение 4);
- перечень строительной техники (приложение 5);
- данные о финансовом состоянии предприятия (приложение 6);
- сведения о судебных и арбитражных процессах, на которых
предметом иска явилось нарушение обязательств относительно
качества, сроков либо финансовых затруднений претендента;
- перечень офисных и производственных помещений;
- опыт и стаж работы (приложение 7);
- перечень наиболее крупных строительных объектов (приложение
8);
- разрешение на строительство (заверенная копия);
- лицензия на выполнение строительно-монтажных работ
(заверенная копия);
- выкопировка из проекта застройки микрорайона (квартала)
(заверенная копия);
- планировки квартир по строительным объектам, выставляемым на
торги (заверенная копия);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
на момент подачи заявки;
- сводный сметный расчет стоимости работ по объекту,
выставляемому на торги;
- положительное заключение вневедомственной экспертизы по
проектно-сметной документации (заверенная копия).
Часть 2. Содержание оферты:
- стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади;
- сроки строительства;
- условия внесения платежей в зависимости от уровня цен,
порядок финансирования, условия кредитования.
Часть 3. Оформление и предоставление материалов оферты:
- в адрес тендерного комитета необходимо отправить 2
экземпляра оферты (при расхождении информации в оригинале и копии
предпочтение отдается оригиналу);
- адрес для связи с представителем тендерного комитета для
получения информации относительно неясностей в тендерной
документации, условий проведения торгов: г. Салехард, ул.
Республики, 72а, каб. 307, т. 3-31-26, Крылова Н.В.;
- оферты должны оформляться в соответствии с предложенными
требованиями, проверки и исправления должны визироваться;
- при возможных арифметических ошибках в цене предложения (в
случае расхождения между ценой за единицу и суммой цен)
предпочтение отдается цене за единицу;
- стоимостные показатели проставляются в рублях на момент
подачи оферты;
- подпись, заверяющая подлинность документа, принадлежит
первому руководителю, ксерокопии не допускаются;
- предоставлять оферты лично, под расписку либо заказной
почтой до 2 сентября 2003 г.;
- оферты должны предоставляться в двух конвертах:
- во внешнем конверте содержится заявка на участие в торгах,
копия банковской гарантии, два внутренних конверта;
- во внутренних конвертах - оферта претендента и ее копия;
- процедура вскрытия конверта с офертами тендерным комитетом
состоится 3 сентября 2003 г.;
- уведомление будет передано победителю торгов (передается
заказчиком нарочным под роспись либо высылается заказным письмом);
- отзыв и внесение изменений по своей инициативе в тендерное
предложение до завершения торгов не допускаются;
- в материалах оферты должна быть предоставлена подробная
пояснительная записка.
Часть 4. Организация работ:
- схемы и график производства работ;
- календарный план выполнения работ.
Раздел 3. ИНСТРУКЦИЯ ОФЕРЕНТАМ
По условиям разработки:
- необходимо предоставить справку из инспекции Министерства по
налогам и сборам об отсутствии задолженности по налогам;
- необходимо предоставить информацию об ограничениях
законодательных органов, собственников земли и недвижимости;
- гарантия банка должна действовать до момента подписания
контракта обеими сторонами.
Контракт должен полностью соответствовать оферте победителя.
- форма оплаты безналичная с финансированием по предъявлению
фактически выполненных объемов;
- предоставляется гарантия банка (приложение 4) на сумму 60
тысяч.
Сроки действия банковских гарантий устанавливаются не более 10
банковских дней с момента подписания контракта с победителем
торгов.
Срок действия оферты - с момента подачи ее в тендерный комитет
с официальной регистрацией до момента подписания контракта для
победителя торгов и до момента официального утверждения заказчиком
результатов торгов для остальных участников торгов. Оферты должны
соответствовать требованиям данной тендерной документации и
действующему Положению о подрядных торгах в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Заявку на участие в торгах выполнять по приложению 1. Схемы,
чертежи - в произвольной форме.
Приемка оферты осуществляется тендерным комитетом по адресу:
г. Салехард, ул. Республики, 72а, каб. 307, т. 3-31-26,
ответственный - Крылова Н.В., с немедленной ее регистрацией, с
выдачей расписки, подтверждающей сроки принятия и регистрацию либо
уведомление (при использовании средств связи для подачи оферты) в
срок до 2 сентября 2003 г.
Оферты принимаются в двух конвертах. Во внешнем конверте
содержится заявка на участие в торгах, копия банковской гарантии и
два внутренних конверта. Во внутренних конвертах находится оферта
претендента, банковская гарантия (один конверт) и копия оферты
претендента (второй конверт).
При приемке проверяется полнота внешнего конверта, при
отсутствии одного из документов претенденту будет отказано в
приемке оферты.
При отказе в принятии оферты к регистрации тендерный комитет
высылает претенденту уведомление с приложением протокола.
В предоставленной оферте не должны присутствовать исправления
и подчистки, не допускается использование ксерокопий подписей
первого руководителя и бухгалтера. Упаковка не должна иметь
разрывов. Цифровая часть должна быть отпечатана.
Порядок внесения изменений в оферту после ее предоставления в
тендерный комитет, но до момента рассмотрения предложений,
рассматривается тендерным комитетом по запросу претендента.
Раздел 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Торги осуществляются в соответствии с действующими
законодательствами Российской Федерации и автономного округа.
Вскрытие оферт состоится в 10 часов 3 сентября 2003 г. по
адресу: ул. Республики, 72, кабинет N 418 заместителя Губернатора
автономного округа по строительству.
Основными критериями оценки выбраны:
1. Предложение по минимальной стоимости 1 квадратного метра
общей площади (определенной в текущих ценах с учетом НДС).
2. Минимальные сроки выполнения подряда.
3. Опыт выполнения аналогичных систем с требуемым уровнем
качества.
4. Наличие квалифицированного персонала генподрядной проектной
организации.
Победитель торгов определяется путем открытого голосования.
Для принятия решения необходимо простое большинство голосов
присутствующих не менее двух третей назначенных членов постоянно
действующей конкурсной комиссии.
Победителю торгов направляется извещение. Председатель
постоянно действующей комиссии распорядительным документом
утверждает результаты торгов.
В случае неподписания контракта в установленный срок, при
внесении изменений в оферту или заключаемый контракт, искажающих
суть предложения победителя, организатор торгов вправе отменить
присуждение заказа победителю.
Победитель торгов получает извещение по установленной форме.
Тендерный комитет имеет право не мотивировать причины
отклонения оферт. Оференты извещаются о результатах торгов в
течение 3 дней после утверждения результатов.
При выдвижении победителем торгов неприемлемых условий в ходе
переговоров тендерный комитет по согласованию с заказчиком вправе
начать переговоры с последующим за победителем претендентом.
Раздел 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
См. приложение 1.
Приложение 1
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
_________________________ ________________________________
Штамп Наименование тендерного
_________________________ ________________________________
организации-претендента комитета и его адрес
1. Изучив тендерную документацию, включая технические и
коммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся,
уполномоченные на подписание контракта, согласны участвовать в
торгах
__________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
__________________________________________________________________
а) в соответствии с указанными в тендерной документации
условиями на сумму _______________________________________________
или:
б) при принятии наших альтернативных технических и
коммерческих предложений, изложенных в оферте, на сумму __________
__________________________________________________________________
2. В случае, если наше предложение будет признано на торгах
победителем, и после получения Вашего уведомления об этом
принимаем на себя обязательства:
а) выплатить сумму второго задатка, составляющую ________% от
суммы подряда (_________________________________________________),
в установленный срок;
б) приступить к работе по заключению контракта (подписанию
протокола с целью проведения дальнейших переговоров).
3. Мы согласны соблюдать настоящую заявку до _________________
__________________________________________________________________
(время действия заявки)
4. До подписания контракта (протокола) подряда настоящая
заявка с Вашим письменным уведомлением будет считаться имеющей
силу договора между нами.
Руководитель ________________________
(подпись)
фамилия, имя, отчество
Приложение 2
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
_____________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Гарант", свидетельствует о том, что
_____________________________________________________________,
(наименование подрядчика (оферента))
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", при изменении своих
предложений в течение срока, указанного в тендерной документации,
или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от
выполнения подряда, полученного в результате победы на торгах на
объект инвестиций
_________________________________________________________________,
(наименование объекта)
проводимых ______________________________________________________,
(наименование инвестора (заказчика))
именуемым в дальнейшем "Заказчик", по адресу ____________________
_________________________________________________________________,
(адрес инвестора)
выплатит сумму задатка, составляющую 3% от суммы выдаваемого
подряда, из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете
N ______________________________________________________________ в
__________________________________________________________________
(реквизиты банка)
в течение _____________ дней со дня объявления инвестору о
вышеупомянутых решениях.
В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,
Гарант обязуется внести ее в полном размере инвестору с
последующим представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых
договорных условиях.
Подписи сторон:
Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика
_______________________________ _______________________________
(Ф.И.О. и подпись руководителя) (Ф.И.О. и подпись руководителя)
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение 3
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
Подрядчик ____________________________________________________
(один лист по каждому подрядчику)
Наименование организации, фирмы:
---------------------T-------------------T-----------------------¬
¦ ¦ Головная фирма ¦ Филиалы и дочерние ¦
¦ ¦ ¦предприятия (если есть)¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Адрес ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Телефон ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Телекс ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Телефакс ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Ответственное лицо ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Форма общества ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Уставный капитал ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+-----------------------+
¦Сфера деятельности ¦ ¦ ¦
L--------------------+-------------------+------------------------
Руководитель Дата Печать/подпись
Приложение 4
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Наименование претендента:
--------------------T--------------------------------T-----T-----¬
¦ Вид персонала ¦ Среднее количество в 200_ г. ¦Всего¦Всего¦
¦ +-----T--------T----------T------+-----+-----+
¦ ¦Всего¦ В том ¦ Опыт ¦Знание¦200_ ¦200_ ¦
¦ ¦ ¦ числе ¦ работы ¦иност-¦ г. ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ работа ¦за рубежом¦ранных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в фирме ¦ ¦языков¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Руководящий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в менеджменте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Начальники строек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Инженеры-проекти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ровщики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Техники-проектиров-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Инженеры автор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Начальники участков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Главные механики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Прорабы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Механики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+----------+------+-----+-----+
¦Специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по материально-тех-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ническому снабжению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+----------+------+-----+------
Руководитель Дата Печать/подпись
Примечание. В случае консорциумов указать суммарные показатели
для всех партнеров.
Приложение 5
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
Строительная техника (оборудование),
транспорт
Наименование претендента:
--------------T-------------T----T-------T--------T--------------¬
¦Наименование ¦Изготовитель,¦Штук¦ Год ¦Мощность¦В распоряжении¦
¦строительной ¦ марка ¦ ¦выпуска¦ +-----T--------+
¦ техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Штук ¦Начиная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦
L-------------+-------------+----+-------+--------+-----+---------
Руководитель Дата Печать/подпись
Примечание. В случае консорциумов указать суммарное количество
всех партнеров.
Приложение 6
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
РАСЧЕТ
ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
-----------------T----T----T----T-----------------T----T----T----¬
¦ Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----+----+----+-----------------+----+----+-----
Материальные Доходы с оборота
затраты
В т.ч.:
Затраты Увеличение
на персонал и уменьшение
запасов
Заработная плата Др.
активированные
работы
Амортизация Прочие
производственные
доходы
Расходы Доходы
по кооперации от кооперации
Проценты Из объединенных
и подобные предприятий
расходы
Налоги Проценты
и подобные доходы
Прочие Прочие
производственные производственные
расходы доходы
Непредвиденные Непредвиденные
расходы доходы
Амортизация
оборудования
Сумма затрат Сумма прибыли
Балансовая прибыль Баланс убытков
Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства
(гарантии)...).
Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении
банкротства или неплатежеспособности.
Примечание к позициям, требующим пояснения.
Приложение 7
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
ОПЫТ РАБОТЫ
ПРЕТЕНДЕНТА ПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ
СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
Наименование претендента:
--------------------------------T--------------------------------¬
¦Наименование объекта ¦ ¦
¦(краткое описание) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Расположение объекта ¦ ¦
¦(страна, место) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Заказчик ¦ ¦
¦(точный адрес, телефон, телекс,¦ ¦
¦телефакс, ответственное лицо) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Начало строительства ¦ ¦
¦(месяц/год) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Стоимость объекта ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Объем выполненных работ, в том ¦ ¦
¦числе собственными силами ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Руководитель ¦Дата Печать/подпись ¦
L-------------------------------+---------------------------------
Приложение 8
к тендерной документации
на проведение открытых торгов
по размещению заказа
на строительство жилья
по региональной Программе
переселения жителей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
выезжающих из районов
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей,
за счет средств
окружного бюджета
на 2003 год
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
----T------------T--------T------T--------------------T--------T-----T-----¬
¦ N ¦Наименование¦ Общий ¦В т.ч.¦Период строительства¦Заказчик¦Место¦При- ¦
¦п/п¦построенного¦ объем ¦собст-+---------T----------+ ¦ ¦меча-¦
¦ ¦ объекта ¦ стр. ¦венные¦Начало ¦Окончание ¦ ¦ ¦ние ¦
¦ ¦ ¦объекта,¦силы ¦строи- ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в млн. ¦ ¦тельства,¦тельства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦год/месяц¦год/месяц ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+--------+------+---------+----------+--------+-----+------
Руководитель Дата Печать/подпись
|
